唐山市中级人民法院综合审判楼工程智能楼宇项目施工招标

	唐山市建设工程交易中心
内容	招标公告河北省唐山市中级人民法院的唐山市中级人民法院综合审判楼工程智能楼宇项目，已由唐山市发展和改革委员会批准建设，并已在唐山市招投标办公室登记备案。现决定对该项目的施工进行公开招标，择优选定承包人。一、工程概况： (一)项目名称：唐山市中级人民法院综合审判楼工程智能楼宇项目 (二)建设地点：唐山市长宁道南侧 (三)建设规模及结构类型：建筑面积45480 ㎡ ,框剪结构 (四)资金来源：财政拨款 (五)质量标准：合格 (六)预计工期：预计 2009 年9月20 日开工；工期 730日历天。二、招标范围：唐山市中级人民法院综合审判楼智能化信息系统设计与施工，机电设备安装工程施工。三、投标资质要求：同时具备 1、建筑智能化工程设计与施工壹级资质（或建筑智能化系统设计甲级资质、建筑智能化工程专业承包壹级资质）； 2、计算机信息系统集成壹级资质； 3、涉及国家秘密计算机信息系统集成甲级资质； 4、机电设备安装专业承包壹级及以上资质；本工程接受联合体投标，但仅限于同时具有1、2、3资质的投标申请人和具有4资质的投标申请人组成的联合体，并以具有1、2、3资质的投标申请人为牵头人；并签订联合体协议书。四、资格审查方式：资格后审五、报名须知：（一）符合上述条件且有意向的投标申请人，到建设工程交易中心报名。外埠企业须在报名截止前办理进唐登记手续，否则资格审查不予通过。如果投标申请人为联合体投标，则由牵头人按上述要求办理。（二）报名时间：2009年8月28日至2009年9月4日上午9：00-11：30；下午14：0 0-17：30（公休日、节假日除外）。（三）报名地点：唐山市建设工程交易中心。（四）报名同时发售招标文件，招标文件售价 800_元人民币，售后不退。招标人：河北省唐山市中级人民法院（盖章）法定代表人：（签字或盖章）办公地址：唐山市路北区中院街1号联系人：胡秀海联系电话： 0315-2827765 传真： 0315-2527111 邮政编码： 063000 招标代理机构：河北安达投资咨询有限公司（盖章）法定代表人：（签字或盖章）办公地址：唐山市建设北路39号联系人：安丽滨联系电话： 13603389599 传真： 0315-2023848 邮政编码： 063000