馆陶县法院审判法庭综合楼迁建工程

	邯郸市正祥工程造价咨询事务所有限公司
内容	邯郸市建设工程招标公告（预审）招标编号：130433090006 1、馆陶县人民法院的审判法庭综合楼迁建工程，已由项目立项部门批准建设。现决定对该项目的工程施工进行公开招标，选定承包人。 2、本次招标工程项目概况如下： 2.1 本工程建筑规模为一栋五层，框架结构，建筑面积为4980平方米，投资估算为800万元。 2.2 资金来源：国债+自筹；资金落实情况：已落实。 2.3 本招标工程共分 1 个标段，标段划分及相应招标内容如下： A标段：馆陶县法院审判法庭综合楼迁建工程； 2.4预计工期210日历天。工程质量要求符合合格标准。 3、投标申请人须是具备房屋建筑施工总承包叁级及叁级以上的法人或其它组织。凡具备承担招标工程项目的能力并具备规定的资格条件的企业，均可对上述 1个标段向招标人提出资格预审申请，只有资格预审合格的投标申请人才能参加投标。 4、投标申请人可于2009年 8 月 24日至2009年 8月 28 日（公休日、节假日除外），每天上午9时00分~11时30分，下午14时30分~17时30分，持授权委托书及授权委托人身份证（原件及复印件）及网上报名回执单，到邯郸市正祥工程造价咨询事务所有限公司报名并购买资格预审文件，文件每套售价为人民币100元，售后不退。 5、资格预审申请书须密封后，于2009年 8 月 31日 10时 00 分以前送至邯郸市建设工程交易中心馆陶分中心，逾期送达或不符合规定的资格预审申请书将被拒绝。资格预审申请书封面上应清楚地注明“ 馆陶县法院审判法庭综合楼迁建工程投标申请人资格预审申请书 ”字样。 6、资格预审结果将及时告知投标申请人，并预计于2009年 8月 31日 14时 30分～ 17时 00分在邯郸市建设工程交易中心馆陶分中心发出资格预审合格通知书。凡资格预审合格的投标申请人，请按照资格预审合格通知书中确定的时间、地点和方式获取招标文件及有关资料。招标文件售价为人民币400元。招标人（章）：馆陶县人民法院地址：馆陶县政府街342号邮编：联系人：宁院长电话：13937063063 招标代理机构（章）：邯郸市正祥工程造价咨询事务所有限公司地址：中华北大街乙47号邮编：056002 联系人：樊先生电话：0310-7672160 日　期： 2009年8月 24日