沈家门港西港区主航道疏浚工程施工招标公告 |
| 点击：46次 日期：2015-11-28 10:55:44.0 |
| 沈家门港西港区主航道疏浚工程施工招标公告 |
|||||||||||||||||||||||||
|
本招标项目沈家门港西港区主航道疏浚工程（下称本项目）已由舟山市普陀区发展和改革局普发改审【2015】45号文件批准建设，项目业主为舟山市普陀区沈家门港建设管理办公室（以下简称“招标人”），资金来源为财政和自筹。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标，实行资格后审。资格审查条件（最低要求）详见舟山市普陀区招投标中心网(http://www.ptztb.com)。
2. 项目概况与招标范围
项目概况：本项目为沈家门港西港区主航道疏浚工程，位于沈家门港区原扬帆集团港湾船厂以西至舟山海洋渔业公司捕捞码头前沿，疏浚总长度2310米，宽度在68米～210米之间，疏浚面积约361830平方米，疏浚工程量约50万立方米。
招标范围：本工程的施工及缺陷责任期缺陷修复。
本次招标为1个施工标段。
施工计划工期：60日历天。
3. 投标人资格要求
3.1凡具有独立法人资格、港口与航道工程施工总承包叁级及以上资质或航道工程专业承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并符合资格审查条件要求的施工单位均可参加施工标段的投标。
3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标，否则均按否决投标处理。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则均按否决投标处理。投标人和其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则均按否决投标处理。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2015年11月26日～2015年12月2日（法定公休日、法定节假日除外）的每日上午9:00～11:00时，下午14:00～16:30时（北京时间，下同）持企业法人营业执照副本、企业资质证书副本、企业安全生产许可证副本、单位介绍信、身份证等原件（同时提供企业组织机构代码证编号）及上述材料复印件（指彩色扫描件或清晰复印件同时加盖单位公章）至普陀区招投标中心（舟山市普陀区东港街道昌正街169号东港商务中心6号楼4层）洽购招标文件。
4.2施工招标文件售价800元，施工图纸每套售价1500元，售后不退。
5.投标文件的递交
5.1招标人不统一组织投标人进行现场踏勘，不召开投标预备会，投标人视需要可自行前往现场踏勘。
5.2施工投标文件递交截止时间为2015年12月17日9时00分，投标文件必须在上述时间之前递交至普陀区招投标中心（舟山市普陀区东港街道昌正街169号东港商务中心6号楼4层开标2室）。招标人定于投标文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。所有投标人的法定代表人或企业负责人或企业技术负责人必须出席开标活动，并携带身份证和投标人资质证书副本原件现场核验签字。投标人的法定代表人、企业负责人、企业技术负责人姓名以投标人资质证书副本中登记的为准。投标人未按上述要求出席开标活动的，其投标文件将不予接受（不予唱标）。若有弄虚作假等行为，该投标文件作否决处理，并没收其投标保证金及同期银行活期存款利息，同时依法作出其他处理。
5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6. 发布公告的媒介
7. 联系方式
招 标 人：舟山市普陀区沈家门港建设管理办公室 招标代理机构：舟山市天隆工程造价咨询有限公司
地 址：东港海莲路区行政综合大楼2#楼6楼 地 址：舟山市临城定沈路620号工行金跃23楼
联 系 人：邬国平 联 系 人：李云飞
电 话： 0580-3020837 电 话：0580-8260928
施工资格审查条件
附录2 资格审查条件（财务最低要求）
注：1.投标人应在“第八章 投标文件格式”的“近年完成的主要类似项目情况表”后附：（1）中标通知书复印件；（2）合同协议书复印件；（3）质量证明文件（由发包人出具的水运工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的水运工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书或行业主管部门出具的竣工验收文件）的复印件。三者缺一不可，否则业绩不予认可。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致（施工单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。
工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。
投标人还应提供“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中含有系统水印的类似项目的《主要业绩信息一览表》打印件。
2.投标人业绩已在“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中公开的，可在“诚信系统信息表”后提供“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中已公开的含有该系统水印的类似项目《主要信息一览表》打印件。未提供《主要信息一览表》打印件的，或者提供的打印件与浙江交通网公开发布的内容不一致的，评标时“已完业绩信息公开”项不得分。
投标人提供的任一项类似项目的《主要业绩信息一览表》与投标文件所附的业绩证明材料有实质性不一致的，资格审查不予通过，并报相应交通运输主管部门按有关规定进行处理。
有上述情况的，投标人的投标报价不进入评标基准价的计算。
投标人在“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中的业绩是否公开以及《主要业绩信息一览表》的认定和核实，以投标截止时间为准。
附录4 资格审查条件（信誉最低要求）
注：投标人有行贿犯罪行为的认定以法院生效判决书认定的行为和出具的时间为准。
附录5 资格审查条件（项目经理和项目技术负责人最低要求）
注：1. 拟委任的项目经理有行贿受贿犯罪行为的认定：以法院生效判决书认定的行为和出具的时间为准。
2. 在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。
3. 拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：
(1).合同协议书中明确的项目经理为中标通知书中的拟委任项目经理、备选项目经理之一的，则仅认定合同协议书中明确定的项目经理有“在建合同工程”；
(2).合同协议书中明确定的项目经理均不是中标通知书中的拟任项目经理或备选项目经理的，则合同协议书中明确定的项目经理以及中标通知书中的拟任项目经理、备选项目经理三者均视为有 “在建合同工程”。
（3）中标通知书已发出，但合同协议书尚未签订的，则中标通知书中的拟任项目经理和备选项目经理均视为有“在建合同工程”。
(4).在建合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。
附录6 资格审查条件(设备最低要求)
注：1、须提供自有船舶有效证书包括船舶所有权登记证书、海上船舶检验证书、船舶国籍证书；船舶有效证书上的船舶所有人或船舶经营人与投标人一致。
2、船舶主要设备配置由投标人提供相关承诺，并与实际船舶一致。
|